La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1947 | FRANCE | N°77529

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 mars 1947, 77529


Vu la requête présentée pour la société anonyme "Compagnie Générale des Eaux", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1944 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un arrêté rendu le 4 juillet 1944 par le Conseil de préfecture interdépartemental de Versailles et condamnant la requérante à payer au sieur X..., héritier de la dame veuve X..., une somme de 138.000 francs, en raison du pré

judice causé par la rupture d'une canalisation appartenant à la Compagnie...

Vu la requête présentée pour la société anonyme "Compagnie Générale des Eaux", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1944 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un arrêté rendu le 4 juillet 1944 par le Conseil de préfecture interdépartemental de Versailles et condamnant la requérante à payer au sieur X..., héritier de la dame veuve X..., une somme de 138.000 francs, en raison du préjudice causé par la rupture d'une canalisation appartenant à la Compagnie générale des Eaux ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que l'évaluation des dégâts subis par l'immeuble de la dame veuve X... du fait de la rupture d'une conduite de la Compagnie générale des Eaux, devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de l'affaire en estimant que cette date devait être fixée au 10 février 1942 ; que le sieur X... n'apporte pas la preuve que les travaux aient été retardés par l'impossibilité soit d'en assurer le financement soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de préfecture de Versailles s'est placé à la date susindiquée du 10 février 1942 pour évaluer le montant de l'indemnité qui était due ;
Considérant, d'autre part, que la Compagnie générale des Eaux n'établit pas que le conseil de préfecture ait fait une appréciation exagérée du coût des travaux d'étaiement en le fixant à 32.000 francs ;
En ce qui concerne les intérêts : Considérant qu'en décidant que l'indemnité de 138.000 francs qu'il allouait au sieur X... porterait intérêt à compter du 12 août 1942, date de la demande introductive d'instance, le conseil de préfecture n'a pas entendu dire que les sommes qui avaient pu être déjà versées par la Compagnie générale des Eaux à la dame veuve
X...
ou au sieur X..., son héritier, à titre de provision continueraient à produire intérêt après leur paiement ; que les conclusions de la Compagnie générale des Eaux tendant à ce que le cours des intérêts soit arrêté au 4 juillet 1944, date de l'arrêté définitif du conseil de préfecture, ne sont assorties d'aucun motif ;
Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a mis à la charge de la Compagnie générale des Eaux la totalité des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Compagnie générale des Eaux et le recours incident du sieur X... sont rejetés. Article 2 : Les dépens exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la Compagnie générale des Eaux. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 77529
Date de la décision : 21/03/1947
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION - Dommages aux biens - Date où il peut être procédé aux réparations.

60-04-03-01 L'évaluation des dégâts subis par un immeuble doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à la réparer ; pour déterminer cette date, il y a lieu de tenir compte du fait que les travaux ont été retardés par l'impossibilité soit d'en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution.


Références :

Contr. Association syndicale de Meilhan, 1940-04-12, Recueil p. 142. Contr. Servant, 1942-04-17, Recueil p. 129. Contr. Joly, 1947-01-29.

Cf. Compagnie générale des Eaux, 1944-06-02, Recueil p. 162.

Cf. Consorts Goubert, 1946-11-27


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1947, n° 77529
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cassin
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Detton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1947:77529.19470321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award