| France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 04 février 2021, 18LY01825
39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des... ...PRUDON...Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le centre hospitalier de Roanne a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum les sociétés Axa France IARD, Groupe 6, Economie et Coordination de la Construction et de l'Aménagement E2CA, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, K..., Aubonnet et Fils, P... Q... A... et Cegelec Centre-Est à lui verser une somme de 486 080,40 euros. Par un jugement n° 1403436 du 22 mars 2018, le tribunal a, d'une...
| France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12LY02174
39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. 54-04-02-02 Procédure. Instruction.... ...PRUDON...Vu l'arrêt n° 12LY02174 du 13 novembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, avant de statuer sur les conclusions de la SA Scarpari tendant à l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché passé par la Région Rhône-Alpes pour la restructuration du lycée La Martinière Monplaisir et à la révision des prix, décidé de procéder à une expertise ; Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 2014 ; Vu le...
39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. 54-04-02-02 Procédure. Instruction.... ...PRUDON...Vu l'arrêt n° 342337 en date du 1er août 2012, enregistré au greffe de la Cour le 9 août 2012 sous le n° 12LY02174, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 08LY00449 du 10 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a statué, d'une part, sur l'indemnisation des conséquences du retard d'exécution du marché de travaux passé par la région Rhône-Alpes pour la réalisation d'un marché de restructuration du lycée de La Martinière Monplaisir et...
...PRUDON...Vu, I, sous le n° 08LY02610, la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX, dont le siège est zone artisanale de Varambon-Saint-Clair 2000 à Saint-Clair-du-Rhône 38370, représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE ETABLISSEMENTS BEAUX demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0604552 du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Billon et M. A à payer la somme de 55 700 euros à l'OPAC du Rhône, devenu OPH du Rhône, au titre des désordres affectant les canalisations d'eau de logements...
| France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY00449
...PRUDON...Vu la requête enregistrée le 25 février 2008, présentée pour la SA SCARPARI représentée par Me Sabourin, mandataire liquidateur, domicilié 219 rue Duguesclin à Lyon 69003 ; La SA SCARPARI demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0502505 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 6 144 906,84 euros TTC en règlement du solde du marché de travaux tranches n° 1 et 2 du lot n° 2 terrassement-gros oeuvre passé pour la restructuration du lycée de La Martinière-Monplaisir ; 2° le cas échéant après...