G.A
N° 76/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2000-148/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 10 Août 2006 COUR SUPREME
Affaire: Société Ouvrière du Bâtiment et CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Travaux Publics (SOBA-TP)
C/
MCAT-AJT
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 décembre 2000 enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2000 sous le n°1293/GCS par laquelle Maîtres Grâce A. d'Almeida et Angelo A. HOUNKPATIN avocats à la cour, conseils de la Société Ouvrière de Bâtiment et Travaux Publics (SOBA-TP) ont introduit un recours de plein contentieux tendant à voir condamner le MCAT à lui payer la somme de 289.875.635 francs CFA toutes causes de préjudices confondues;
Vu la lettre n°1166/GCS en date du 07 mai 2001 par laquelle les conseils des requérants ont été invité à produire leur mémoire ampliatif;;
Vu la lettre n° 604/GCS et 605/GCS en date du 02 juillet 2003 par laquelle la requête introductive, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées de Maîtres Grâce d'Almeida et A. HOUNKPATIN ont été communiquées à l'AJT et au MCAT pour leurs observations;
Vu la lettre n° 0726/GCS du 27 février 2004 par laquelle les observations de l'AJT ont été communiquées à Maîtres Grâce d'Almeida et Angelo A. HOUNKPATIN pour leurs répliques éventuelles ;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1992 du 17 janvier 2001;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Victor ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l'Administration soulève l'irrecevabilité du recours de la requérante motif pris de ce que les dispositions de l'article 14 du contrat exige la tentative d'un règlement à l'amiable avant toute saisine de la Chambre Administrative de la Cour suprême;
Qu'en ne satisfaisant pas à ces prescriptions, la SOBA-TP se retrouve dans une situation de violation dudit article et que son recours mérite par conséquent rejet pur et simple.
Mais considérant que lorsque les deux parties contractantes en sont arrivées à une situation de mésintelligence, ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le coût de la réalisation des travaux, la requérante a, saisi le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, d'un recours gracieux en date du 20/09/2000;
Que ce recours gracieux, c'est-à-dire non contentieux, ouvrait la voie à un règlement amiable entre les deux parties;
Que ledit recours gracieux peut s'analyser comme une mise en ouvre des dispositions de l'article 14 du contrat liant les parties et exigeant de celle-ci une tentative de règlement à l'amiable avant toute procédure contentieuse.
Que même si le recours gracieux est un préalable nécessaire à la saisine de la Chambre Administrative, il n'en demeure pas moins vrai qu'il n'aboutit pas inévitablement à l'enclenchement d'une procédure contentieuse;
Que ce recours gracieux pouvait en effet permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable conformément aux stipulations de l'article 14 du contrat lesliant.
Considérant qu'au regard de la réponse faite par le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du tourisme à la lettre de recours gracieux introduite par la requérante, il y a lieu de constater que le règlement amiable entre les parties n'a pu être réalisé.
Que dès lors la requérante était en droit de saisir le juge administratif.
.
Qu'il échet par conséquent de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours invoqué par l'Administration et de déclarer ledit recours recevable.
AU FOND
Considérant que la requérante, le Société Ouvrière du Bâtiment et Travaux Publics (SOBA-TP) au soutien de son recours exposent:
Que suite à un appel d'offre auquel elle a soumissionné, la Société Ouvrière du Bâtiment et Travaux Publics (SOBA-TP) a été retenue après dépouillement par le Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT) pour la construction dans le lot n°1 de l'embarcadère débarcadère de Mènontin;
Qu'un contrat de marché fut alors signé entre les parties sous le n° 072/MCAT/DC/DPP. Le coût total du marché d'adjudication du lot n° 1est de 100.126.850 FCFA;
Qu'elle s'apprêtait à entamer les travaux lorsqu'il lui fut indiqué un site autre que celui pour lequel elle avait soumissionné;
Que ce nouveau site présentant des caractéristiques différentes de l'original, elle fit appel au Centre d'Etudes d'Essais et de Recherches en Construction (CERC SA) qui y effectua des études de faisabilité;
Que des conclusions des études, il résultait pour la construction de l'embarcadère débarcadère dont il s'agit, un investissement onéreux nécessitant subséquemment une révision à la hausse du prix;
Que les représentant du MCAT en furent informés lors d'une visite de chantier et par la même occasion une révision du prix des prestations fut sollicitée et acceptée par le Maître d'ouvrage qui demande au requérant de faire ses propositions;
Que sur cette base, elle a adressé au MCAT un devis réaménagé d'un montant de 264.875.625 F CFA.
Que tout en réduisant ce devis à la somme de 160.649.525 FCFA le MCAT mis la SOBA TP en demeure de reprendre les travaux et de les achever dans un délai de 30 jours;
Qu'elle a réagi aussitôt en rétablissant la vérité sur les raisons du blocage du chantier puis rejeta le prix de 160.649.925 FCFA;
Que contre toute attente le MCAT pour toute réponse, lui notifia par lettre n° 488/MCAT/DC/DEP du 28/7/2000 la résiliation du marché sur le fondement de l'article 17 du contrat du 28/12/98 pourtant déjà caduc;
Qu'elle fut contrainte de saisir le MCAT d'un recours gracieux le 20/09/2000 pour paiement de la somme de 264.875.625 FCFA au titre du préjudice matériel et 25.000.000 FCFA au titre du préjudice moral soit au total la somme de 289.875.625 FCFA;
Que sa demande fut rejetée par le MCAT par lettre en date du 03/11/2000.
Qu'elle saisit à présent la Haute Juridiction afin que soit constater la rupture abusive du marché conclu entre le MCAT et elle et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme sus- indiquée.
Considérant que la requérante fonde son recours sur les moyens tirés de:
a) La non validité du contrat de marché n° 072/MCAT/DC/DPP du 28/11/98
Considérant que la requérante soutient que le contrat de marché n°072/MCAT/DC/DPP du 28/12/98 a été signé sur la base de l'adjudication à la SOBA-TP du lot n° 1 contenu dans un dossier d'appel d'offres publié par le MCAT;
Que c'est en connaissance du site de Mènontin retenu pour accueillir l'embarcadère (pour l'avoir visité et y avoir effectué une étude technique) qu'elle a fixé pour sa réalisation le prix de 100.126.850 FCFA;
Que c'est au moment d'entamer les travaux qu'elle fut informée du changement du site;
Qu'elle fut exécuter par le Centre d'Etudes d'Essais et de Recherches en construction (CERC) une étude du nouveau site, qui conclut à une révision à la hausse du prix;
Qu'en effet, dès lors que changement de site a été opéré, une révision du prix s'impose, et que le premier contrat perd certains éléments substantiels lui conférant sa validité;
Que l'objet du contrat était le site préalablement identifié soumis à l'enrichissement et dont l'adjudication est revenue à la SOBA-TP qui a, pour sa réalisation, offert un prix de 100.126.850 FCFA pour l'avoir visité et étudié;
Que la modification de cet élément atteint la substance même dudit contrat et sa validité;
Que dès lors aucune des parties contractantes ne saurait plus tirer argument de l'une de ses clauses pour poser un acte juridique;
Qu'en le faisant, le MCAT a commis un abus par réalisation du nouveau marché relatif au nouveau site identifié et mis la SOBA-TP par son fait, dans l'impossibilité objective et juridique d'exécuter les travaux sur le nouveau site.
b) La condamnation du MCAT au paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat
Considérant que la requérante soutient que le MCAT a fait preuve de légèreté et d'abus de pouvoir en décidant la résiliation du contrat avec la SOBA-TP;
Qu'alors même qu'il a modifié l'objet du contrat, le MCAT ne saurait plus reprocher à la requérante les nouveaux coûts fixés par elle à sa demande expresse, ni un retard dans l'exécution des travaux sur le nouveau site;
Qu'un nouvel ouvrage impose nécessairement un nouveau prix et de nouveaux délais;
Que le comportement du MCAT s'analyse comme la rupture abusive du contrat;
Qu'en réparation du préjudice issu de cette rupture abusive la SOBA-TP sollicite la condamnation du MCAT à lui verser la somme de 265.031.600 FCFA, coût de réalisation des travaux;
Que par ailleurs la SOBA-TP est désormais perçue dans le milieu des bâtiments et travaux publics comme une société peu fiable;
Que cette réputation lui ferme la porte à d'autres marchés surtout venant de l'Etat, et lui cause ainsi un préjudice qui ne saurait être réparé à moins de 25.000.000 FCFA.
Que si par extraordinaire la Haute Juridiction devrait déclarer le marché n° 072/MCAT/DC/DPP du 28/12/98 valide, malgré les modifications intervenues, il faut noter que sa résiliation est tout de même abusive;
Que l'article 14 dudit contrat prévoit en effet qu'en cas de difficulté les parties doivent régler le litige à l'amiable;
Que tel n'a pas été le cas en l'espèce;
Que le MCAT dans ces conditions ne peut qu'être condamné au paiement de dommage intérêts.
Considérant qu'en réplique aux observations du requérant, l'AJT, dans son mémoire en date du 15/01/2004 soutient:
Que la SOBA-TP a été déclarée adjudicataire du marché de construction d'embarcadère et un délai de 04 mois lui a été imparti pour le réalisation des travaux mais qu'au bout de 12 mois lesdits travaux n'avaient toujours pas évolué;
Qu'en effet il convient de préciser qu'au moment du dépouillement des offres, des doutes sérieux avaient été émis quant à la capacité de la SOBA-TP à exécuter les travaux au coût unitaire à réaliser le mur de soulèvement longeant la lagune pour lequel elle a demandé 22.500F.
Que la SOBA-TP a répondu en son temps qu'elle est seule responsable de sa politique de prix et a produit un engagement légalisé à maintenir ses prix fermes et non révisables jusqu'à l'achèvement des travaux.
Que c'est sur cette base qu'elle a été déclarée adjudicataire pour avoir été la mieux disante.
Que le changement de site n'est pas un acte délibéré du maître d'ouvrage.
Que ce sont des raisons de difficultés d'accès qui ont conduit dès le démarrage des travaux au changement du site initial.
Que le nouveau site est situé à moins de cents mètres du premier.
Que la doctrine et la jurisprudence ont admis que les pouvoirs de modification unilatérale sont de prérogatives régulières propres à la puissance publique dans le cadre du contrat administratif;
Que ce changement de site ne devrait avoir aucune influence sur l'évolution du chantier car le réajustement des travaux était déjà prévu dans le dossier d'appel d'offres;
Que les modifications apportées ne sont pas constitutives en elles-mêmes de faute contractuelle susceptible d'engager la responsabilité de l'administration;
Que quel que soit le site retenu, des réajustements au niveau des quantités étaient probables;
Qu'au demeurant, l'article 5 intitulé: «Modification du projet» contient les règles de calcul applicables en cas de changement de site;
Que c'est conformément à cela que les calculs ont été refaits par l'administration pour aboutir à un devis réaménagé de 160.649.525 FCFA;
Que la difficulté est que dans son devis réaménagé la SOBA-TP a cru devoir revenir sur les prix unitaires alors que dans le cas d'avenant à un contrat, les prix sont intouchables, le changement de site impliquant des modifications à la hausse ou à la baisse des quantités uniquement;
Qu'en l'espèce la SOBA-TP a voulu toucher les prix qu'il a lui-même confirmés par acte notarié en faisant passer le prix unitaire du mur de soulèvement de 22.500 l'unité à 130.000 FCFA soit 6 fois environ le prix initial.
Que le constat qui se dégage du comportement de la SOBA-TP est qu'elle a sciemment minimiser son offre pour éliminer son proche concurrent ont l'offre financière était de l'ordre de 160.000.000 FCFA TTC.
Que par ailleurs, l'introduction d'un avenant dans le cas du marché n'est pas suspensive de l'exécution des travaux et la SOBA-TP ne peut se prévaloir de cet état de chose pour cesser les travaux, qu'il y a seulement une incapacité de sa part à honorer ses engagements.
Qu'au terme des dispositions de l'article 11 du marché, l'entrepreneur dispose d'un délai de quatre (4) mois pour exécuter les travaux.
Que l'état du chantier douze (12) mois après le démarrage des travaux a conduit le MCAT à résilier le contrat le liant à la SOBA-TP conformément à l'article 17 du marché;
Que les dispositions dudit article laissent envisager une possibilité de résiliation après sommations, rappels à l'ordre et multiples relances et mise en demeure.
Que la SOBA-TP ne peut plus être admise à se prévaloir de sa propre turpitude;
Qu'il admet de la débouter;
Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant a plaidé la violation des dispositions de l'article 14 du marché échu le 28/12/98.
Qu'elle fait observer que le contrat de marché n° 072/MCAT/DC/DPP du 28/12/98 ne peut plus constituer la loi des parties dès lors que son objet et son prix ont changé;
Que ce contrat est devenu caduc;
Que l'abandon ou le changement de l'emplacement originel de l'embarcadère pour un autre ne peut s'assimiler aux modifications prévues à l'article 5 du contrat qui ne concernent que les changements survenant au cours de l'exécution du contrat sur son objet ou des travaux supplémentaires à y opérer.
Qu'en tout état de cause le MCAT ne peut reprocher à la SOBA-TP d'avoir violé le préalable de règlement amiable alors même que c'est lui qui a résilié le contrat en faisant
litière de ce préalable, violant ainsi outre son propre engagement les dispositions du code des marchés publics en ses articles 95 et consorts relatifs au règlement des différends;
Que faute d'avoir suivi cette démarche, la résiliation prononcée par lui est abusive et c'est plutôt lui qui a violé les règles concernant la résiliation des contrats;
b- Sur le bien fondé de la mesure de résiliation du marché n°072/MCAT/DC/DPP du 28/12/98 allégué par le MCAT.
Considérant que le requérant soutient que le MCAT ne doit plus être admis à évoquer la violation de l'article 5 du marché conclu puisque non seulement il y a eu abandon du premier site mais l'objet a également changé, ce qui rend ce contrat caduc;
Que désormais les parties sont en présence d'un nouveau contrat tant en raison du nouvel objet, du nouveau prix que du nouveau délai d'exécution.
Qu'en outre le retard de l'exécution du marché ne peut pas être mis à la charge de la SOBA-TP.
Que le silence gardé par le MCAT pendant plus de six mois pour opérer sur le nouveau devis déposé par la SOBA-TP en est la véritable cause;
Qu'en surplus nulle part un nouveau délai de réaliser des travaux sur le nouveau site n'a été fixé.
Qu'à tous égards la résiliation paraît abusive et ouvre droit aux réparations pécuniaires réclamées.
A°) Sur le moyen de la non validité du contrat de marché n° 072/MCAT/DC/DPP du 28 /11/98 invoqué par la requérante
Considérant que la requérante soutient que le contrat dont il s'agit a été conclu sur la base et la connaissance du premier site et après l'avoir visité et effectué une étude technique;
Que le prix proposé par la SOBA-TP l'a été en fonction de tous ces éléments;
Qu'une fois le premier site changé, un nouveau retenu, entraînant en même temps que le changement de l'objet, le changement de prix, la substance même du premier contrat et partant le problème de sa validité se pose et que l'on ne peut plus tirer aucun argument de l'une de ses clauses;
Considérant que de l'examen du dossier il ressort que le MCAT a lancé un appel d'offres pour la construction d'un embarcadère débarcadère à Mènontin lot n° 1.
Considérant qu'un premier site a été retenu;
Mais considérant que le changement de site s'est imposé au Maître d'ouvrage en raison de l'inaccessibilité du site initial:
Que du reste le nouveau se situe à une centaine de mètres du premier.
Considérant que le changement du site ne modifie pas l'objet du contrat initial qui reste la construction d'un embarcadère débarcadère à Mènontin;
Que ce qui pourrait changer, c'est bien le coût de réalisation du fait des caractéristiques du nouveau site;
Que sur ce point l'Etat béninois est tout à fait en accord avec le requérant;
Qu'en revanche les nouvelles propositions financières du requérant sont telles que l'on peut se demander si elles ne sont pas caractéristiques de la mauvaise foi du requérant;
Qu'en tout état de cause la nature, l'objet et les parties au contrat étant demeurés les mêmes, l'on ne serait dire que le contrat initial est atteint dans sa validité;
Qu'il convient de retenir que ce moyen du requérant ne saurait prospérer.
b)- Sur la condamnation du MCAT au paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat
Considérant que le requérant a adressé au MCAT ses nouvelles propositions financières qui se sont élevées à 264.875.625 FCFA;
Que l'Administration a aussitôt réagi en notifiant au requérant qu'elle consentait à la réévaluation du marché à la hausse et fixé le nouveau coût à 160.649.525 FCFA;
Que le requérant se devait, s'il estimait que le nouveau prix fixé était dérisoire par rapport aux réalités du nouveau site, d'entrer en discussion avec l'administration aux fins d'une réévaluation à la hausse, le cas échéant du coût du marché;
Qu'en cas de désaccord, le requérant pouvant soit décliner l'offre, soit ouvrir par là même la voie à un contentieux avec toutes les conséquences de droit.
Considérant qu'il n'existe au dossier aucune trace de la réaction de la SOBA-TP suite à la révision à la baisse par le MCAT;
Que cette situation a conduit le MCAT à adresser en vain des mises en demeure au requérant;
Considérant que la Société SOBA-TP est curieusement restée indifférente à la mise en demeure écrite à elle adressée.
Que son attitude à la limite de la désinvolture, a conduit à la résiliation du contrat;
Qu'il est de principe que nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude;
Que c'est en vain que le requérant soutient le principe de la caducité du contrat initial;
Qu'il est du reste curieux de constater que le requérant soulève le caractère abusif de la rupture du contrat supposé par lui caduc;
Que l'on ne peut résilier un contrat qui n'existe plus du fait de sa caducité;
Que manifestement le requérant se confond lui-même dans les moyens qu'il soulève;
Qu'il échet de le débouter de toutes ses prétentions tendant à condamner l'Etat à des dommages intérêts à son profit;
Qu'en conséquence il convient de rejeter au fond le recours du Directeur de la SOBA-TP parce que non fondé.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 8 décembre 2000 de la Société Ouvrière du Bâtiment et Travaux Publics (SOBA-TP) contre l'Etat béninois tendant à voir celui-ci condamné à lui payer des dommages et intérêts, est recevable.
Article 2 : Ledit recours est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême;
Article 4: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor D. ADOSSOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix août deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,
